+7 (499) 653-60-72 Доб. 817Москва и область +7 (800) 500-27-29 Доб. 419Федеральный номер

Согласование с заказчиком субподрядчика

ЗАДАТЬ ВОПРОС

Согласование с заказчиком субподрядчика

Кроме того, согласно закону, при закупке заказчики руководствуются принципом равноправия, справедливости, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки. Поскольку участник закупки является субъектом предпринимательской деятельности, он вправе привлекать для выполнения работ субподрядчиков. А вот установление в документации запрета на их привлечение ограничивает генподрядчика в свободной предпринимательской деятельности и является вмешательством в работу участника. Нарушением является и требование согласования субподрядчиков с заказчиком, так как согласование или отказ в согласовании субподрядчика полностью зависит от желания заказчика.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 3 Федерального закона от

Статья партнера Ost Legal Ивана Суздалева на тему "Субподряд в структуре ЕРС-контракта"

Вы можете сохранить как файл или отправить по e-mail в виде единого pdf-документа выбранные вами страницы. Для всех очевидно, что любой более-менее существенный по объему и сложный по содержанию строительный проект не может быть реализован единственным подрядчиком. Трудно представить себе EPC-подрядчика, который собственными силами подготовил бы проект, изготовил все оборудование и материалы, и выполнил строительство. Для выполнения специализированных функций в рамках проекта ЕРС-подрядчиком привлекаются соответствующие субподрядчики.

Самим EPC-подрядчиком может выполняться определенный объем строительно-монтажных работ или изготовление какой-то части оборудования, но не исключено, что функционал ЕРС-подрядчика может быть ограничен лишь управлением проектом. В идеале модель EPC lump sum turnkey дает заказчику возможность полностью устраниться от участия в проекте и контроля за его ходом.

ЕРС-подрядчик должен полностью организовать проект, в т. Описанная модель построения отношений вполне возможна. Но на практике заказчики особенно российские редко готовы выдать EPC-подрядчику такой кредит доверия и устраниться от промежуточного контроля в т.

Контролируя отбор субподрядчиков, заказчик:. В этом случае цена договора субподряда непосредственно влияет на стоимость проекта в целом. Данное право может быть исключено путем внесения в договор оговорки о личном выполнении работ непосредственно подрядчиком. Если из закона или договора подряда не вытекает обязанность подрядчика выполнить предусмотренную в договоре работу лично, подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц субподрядчиков [п.

При этом законом не исключена возможность сторон предусмотреть в договоре промежуточные варианты, когда подрядчик вправе привлекать субподрядчиков, но пределы усмотрения подрядчика при реализации данного права ограничены в пользу заказчика.

Судебная практика допускает возможность установления таких ограничений. Так в Постановлении от Вариант 1. В договоре указываются критерии, которым должен соответствовать субподрядчик. Отбор осуществляет ЕРС-подрядчик, а заказчик оставляет за собой право последующего контроля соответствия субподрядчика установленным требованиям. Вариант 2. В договор включается условие о необходимости предварительного согласования с заказчиком конкретных кандидатур субподрядчиков.

В случае отказа EPC-подрядчик не праве заключать договор с данным субподрядчиком. Отказ в согласовании должен быть мотивированным желательно со ссылкой на несоответствие кандидатуры конкретным требованиям договора. В противном случае суд, вероятно, признает такой отказ злоупотреблением правом со стороны заказчика. В договоре устанавливается суммовой критерий контроля, поскольку с точки зрения соотношения рисков и затрат на контрольные мероприятия бессмысленно проверять субподрядчиков, выполняющих несущественные в суммовом выражении объемы работ, кроме отдельных ключевых работ, влияющих на проект в целом.

После заключения договора с субподрядчиком ЕРС-подрядчик предоставляет заказчику копию договора. При этом, как правило, допускается вымарывание из такого договора ценовых условий такие условия могут быть сохранены в тайне от заказчика по EPC-договору Lump sum turnkey при условии надлежащей реализации проекта см.

Представляется, что второй вариант при условии его согласования ЕРС-подрядчиком позволяет получить заказчику оптимальный объем контроля при определении кандидатур субподрядчиков без чрезмерного вмешательства в деятельность EPC-подрядчика.

Вариант 3. Предварительному согласованию подлежат условия договоров субподряда, включая ценовые условия. Вариант 4. При этом заказчик определяет кандидатуру субподрядчика, а договор с ним заключает ЕРС-подрядчик. Существует мнение, что такая конструкция не соответствует установленному отечественным законодательством принципу приобретения гражданских прав и обязанностей собственной волей в своем интересе.

С другой стороны, EPC-подрядчик вряд ли сможет сослаться на этот принцип, если до заключения ЕРС-контракта он был уведомлен о личности назначенного субподрядчика и условиях договора с ним, и принял обязанность заключить договор. Согласно п. Подрядчик, который привлек к исполнению договора подряда субподрядчика в нарушение положений пункта 1 настоящей статьи или договора, несет перед заказчиком ответственность за убытки, причиненные участием субподрядчика в исполнении договора [п.

Представляется, что предусмотренная законом санкция неэффективна и сама по себе не остановит EPC-подрядчика от нарушения. Затруднительно вычленить убытки заказчика, которые могут быть непосредственно вызваны привлечением несогласованного субподрядчика. Даже дефолт на стороне такого субподрядчика не повлечет прямых убытков заказчика. Более действенно интересы заказчика могут быть защищены посредством установления в договоре неустойки за каждый факт привлечения субподрядчика без согласования с заказчиком, а также право заказчика на отказ от договора в случае, если ЕРС-подрядчик неоднократно или систематически нарушает порядок привлечения субподрядчиков, либо допустит нарушение при привлечении специально оговоренных ключевых субподрядчиков.

Договором должны быть предусмотрены последствия уклонения заказчика от своевременного предоставления EPC-подрядчику согласования кандидатуры субподрядчика или мотивированного отказа в таком согласовании. Стороны могут закрепить, что отсутствие ответа заказчика на запрос ЕРС-подрядчика в течение определенного срока расценивается как согласования кандидатуры субподрядчика.

Однако данный вариант связан с риском технических ошибок утрата корреспонденции и т. Поэтому предпочтительнее установить в договоре запрет на привлечение субподрядчика, письменно для оперативности - по электронной почте не согласованного заказчиком. При этом договором должны быть определенно установлены последствия просрочки на стороне заказчика: 1 по истечению срока ответа EPC-подрядчик предупреждает заказчика о возможном приостановлении работ по причине невозможности их выполнения без субподрядчика; 2 если по истечение определенного срока согласование так и не получено, ЕРС-подрядчик уведомляет заказчика о приостановлении работ.

Но приостановлены при этом могут быть только те работы и только в той степени, в какой выполнение работ невозможно без субподрядчика, процедуры согласования которого нарушены заказчиком. Общий срок выполнения работ при этом будет продлеваться только при условии и в той мере, в какой задержка непосредственно вызвана невозможностью выполнения работ субподрядчика. Если договором не зафиксированы последствия нарушения заказчиком процедур согласования субподрядчика, у EPC-подрядчика будет возможность заявлять о необходимости продления общего срока проекта на количество дней просрочки в согласовании субподрядчика.

Согласно абз. Однако в такой ситуации EPC-подрядчик вправе на основании ст. По общему правилу ответственность субъектов при реализации строительного проекта строится по принципу цепочки: субподрядчик — ЕРС-подрядчик — заказчик. Соответственно, выпадение среднего звена например, в случае несостоятельности EPC-подрядчика означает невозможность удовлетворения требований заказчика в связи с ненадлежащим выполнением работ, даже когда допустивший нарушение субподрядчик вполне платежеспособен.

Но стороны могут договориться также и о прямой ответственности субподрядчика перед заказчиком как, впрочем, и заказчика перед субподрядчиком. Если иное не предусмотрено законом или договором, заказчик и субподрядчик не вправе предъявлять друг другу требования, связанные с нарушением договоров, заключенных каждым из них с генеральным подрядчиком [абз. Из нормы следует, что при наличии соответствующих договорных условий заказчик вправе от своего имени предъявить субподрядчику требования, вытекающие из договора, заключенного между ЕРС-подрядчиком и субподрядчиком.

То есть субподрядчик не становится ответственным по основному EPC-контракту как поручитель или иным образом , он отвечает в соответствии с заключенным договором субподряда. Для этого ЕРС-подрядчик должен быть наделен правами заявлять требования по договору субподряда, стороной которого EPC-подрядчик не является договор в пользу третьего лица — ст.

Приобретая право прямого требования к субподрядчику, заказчик не лишается права требовать надлежащего исполнения ЕРС-контракта от EPC-подрядчика. То есть, из факта одного нарушения заказчик может заявить два требования по двум договорам.

Исполнение субподрядчиком заявленного заказчиком требования одновременно погашает в соответствующей мере обязательство субподрядчика по договору субподряда и обязательство ЕРС-подрядчика по EPC-контракту. Поэтому, несмотря на раздвоение требования, заказчик в любом случае вправе рассчитывать лишь на одно удовлетворение. При этом договор субподряда не должен содержать положения, ограничивающие ответственность субподрядчика в большей мере, чем ЕРС-договором ограничена ответственность EPC-подрядчика.

Одновременно в ЕРС-контракте заказчик наделяется правом заявлять требование из ненадлежащего выполнения работ к субподрядчику. Положения абз. Однако это обстоятельство не мешает сторонам аналогичным образом сконструировать договорные отношения на основании нормы п. Поэтому в случае досрочного расторжения ЕРС-контракта заказчику или новому EPC-подрядчику придется заново собирать команду субподрядчиков, заключать с ними договоры.

Альтернативой является перевод с выбывающего ЕРС-подрядчика на заказчика ранее заключенных договоров субподряда. В случае одновременной передачи стороной всех прав и обязанностей по договору другому лицу передача договора к сделке по передаче соответственно применяются правила об уступке требования и о переводе долга [ст.

При реализации данного механизма EPC-подрядчик выбывает из договора субподряда, и его стороной становится заказчик. Передача договоров субподряда может быть предусмотрена ЕРС-контрактом в качестве права заказчика, которое он реализует по своему усмотрению. Очевидно, что заказчику не выгодно принимать обязательства по договору субподряда, по которому EPC-подрядчиком накоплен значительный долг перед субподрядчиком.

Поскольку передача договора субподряда требует согласия субподрядчика, такое согласие должно быть включено в текст договора субподряда. Данный вариант при конструктивном сотрудничестве ЕРС-подрядчика позволяет достоверно установить сальдо расчетов по договору субподряда и урегулировать вопросы оплаты соответствующих работ например, может быть прекращено обязательство заказчика перед EPC-подрядчиком по оплате работ в той части, в какой заказчик принимает на себя не исполненное обязательство ЕРС-подрядчика перед субподрядчиком.

В случае, если EPC-подрядчик не готов передавать договоры субподряда, то понудить его к этому можно только в судебном порядке. С учетом требуемого для этого времени, операция теряет для заказчика смысл. Ему проще потратить это время для заключения новых договоров с субподрядчиками. С учетом положений ст. Однако с учетом отсутствия устоявшейся судебной практики не исключены попытки оспорить правомерность такого механизма передачи права. Рекомендуется в ЕРС-контракт включать опцион заказчика на передачу прав по договорам субподряда вариант 2.

При этом, если на момент наступления дефолта EPC-подрядчика он обеспечивает конструктивное взаимодействие, практически может быть реализован вариант 1.

В любом случае заказчику необходимо взаимодействовать также с каждым субподрядчиком и получать от него сведения о сальдо расчетов и отказ от предъявления заказчику любых не оговоренных требований п. Переход к заказчику прав по гарантиям качества оборудования работ по субподрядным договорам. На случай, если гарантийный срок на закупленное ЕРС-подрядчиком у субподрядчика оборудование результаты работ субподрядчика превышает общий гарантийный срок на результат работ по EPC-контракту, целесообразно предусмотреть в ЕРС-контракте положение, согласно которому с даты окончания гарантийного срока по EPC-контракту ЕРС-подрядчик уступает, а заказчик принимает права требования , основанные на гарантийных обязательствах субподрядчика по субподрядным договорам.

ЕРС-контрактом как правило предусмотрено право заказчика на односторонний отказ от договора. Также EPC-подрядчик наделяется правом отказаться от ЕРС-контракта в случае существенного нарушения его условий заказчиком. В таких случаях заказчик обязан возместить убытки EPC-подрядчика, вызванные расторжением договора, в т. Заказчик, естественно, заинтересован в минимизации такого возмещения. Для этого в ЕРС-контракте предусматриваются обязанности EPC-подрядчика включать в договоры субподряда положения, направленные на уменьшение сумм, выплачиваемых субподрядчикам при расторжении соответствующего договора субподряда в случае расторжения ЕРС-контракта:.

Все права защищены. Портфель выбранных страниц Вы можете сохранить как файл или отправить по e-mail в виде единого pdf-документа выбранные вами страницы. Записей не найдено. Отправить на указанный адрес Скачать как pdf-файл. Практики: Промышленное строительство Энергетика и природные ресурсы Корпоративное право Разрешение споров Коммерческая недвижимость Международная торговля и инвестиции. Отрасли: Электроэнергетика Нефть и газ. Природные ресурсы Коммерческая и жилая недвижимость Микроэлектроника и нанотехнологии Медицина Банковская деятельность Нефтехимия Сельское хозяйство Цементная промышленность.

По отраслям: Электроэнергетика Нефть и газ. Природные ресурсы По практикам: Промышленное строительство Разрешение споров Клиенты. Аналитика: Публикации Мероприятия Бюллетени и обзоры Новости. Добавить в портфель Распечатать страницу.

Привлечение субподрядчиков (соисполнителей) для исполнения контрактов в рамках 44-ФЗ

Заплатить налоги необходимо до 2 декабря. Слушателям, успешно освоившим программу выдаются удостоверения установленного образца. Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 27 апреля г. Москве далее - инспекция, заинтересованное лицо, налоговый орган о признании незаконными решений от Решением суда от

6. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯД

Подобное договорное условие в последние годы получило широкое распространение, оно все чаще включается в договоры генерального подряда в виде приложения к нему. В соответствии с п. Таким образом, заключая договор с подрядчиком, в котором специально не оговорены требования к тому, что работа должна быть выполнена лично, заказчик рискует попросту не знать, какими лицами в конечном итоге реализуются договорные условия выполняются работы.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Контроль за строительством? Как правильно его вести? Что требовать от технического надзора? Выпуск 6

Вы можете сохранить как файл или отправить по e-mail в виде единого pdf-документа выбранные вами страницы. Для всех очевидно, что любой более-менее существенный по объему и сложный по содержанию строительный проект не может быть реализован единственным подрядчиком. Трудно представить себе EPC-подрядчика, который собственными силами подготовил бы проект, изготовил все оборудование и материалы, и выполнил строительство.

Привлечение субподрядчиков соисполнителей для исполнения контрактов ФЗ с заказчиками является распространенной практикой в деятельности различных хозяйствующих субъектов.

При рассмотрении любого вида гражданско-правового договора необходимо руководствоваться спецификой его формирования. В отношении заключения, расторжения договора действуют общие нормы гражданского законодательства, Главы 28, 29 ГК РФ. Договор субподряда - самостоятельный договор, но он является производным от договора генерального подряда, на основе которого он заключается. Привлечение субподрядчиков может потребоваться подрядчику при заключении, договоров на выполнение работ с участием специалистов различного профиля или работ, состоящих из нескольких производственных операций, каждая из которых может быть предметом отдельного договора подряда.

ФАС: поставщика нельзя ограничивать в привлечении субподрядчиков

Причем заказчик учитывает эту долю в годовом объеме закупок у подобных организаций и контролирует выполнение поставленного условия ч. В качестве подтверждения победителю понадобится направить письмо заказчику о привлечении субподрядчика, образец такого документа приведен в статье. Поставщик вправе и самостоятельно прибегнуть к услугам соисполнителей, если это не запрещено документацией или контрактом.

Комиссия по контролю в сфере закупок Федеральной антимонопольной службы определила, что при отборе поставщика на конкурентной основе заказчик не вправе требовать от подрядчика согласовывать условия и порядок привлечения субподрядчиков. ФАС указала, что законодательство установило общие принципы закупки товаров, работ, услуг и основные требования к закупке товаров, работ, услуг юридическими лицами.

О согласовании субподрядчиков с заказчиками

В соответствии с п. В случае привлечения субподрядчиков подрядчик выступает в роли генерального подрядчика, а договор между ним и заказчиком определяется как договор генерального подряда. При заключении договоров генерального подряда и субподряда взаимодействие заказчика с субподрядчиками осуществляется через генерального подрядчика, который имеет право контролировать выполнение работ субподрядчиками ст. Однако заказчик и субподрядчики вправе урегулировать взаимоотношения между собой например, по вопросам оплаты, приемки работы, взаимной ответственности и т.

Привлекаем подрядчиков к исполнению госконтракта

Мы поможем решить практически любую проблему: оказать помощь в оформлении документов для создания или ликвидации компаний или ИП; подготовить договоры любой сложности по различным видам сделок; предоставить рекомендации по налогообложению и оптимизации налогового учета; предоставить помощь при подготовке и ведении судебного процесса.

Юридическая консультация по телефону предоставляется бесплатно и круглосуточно. Круглосуточно: Задайте вопрос юристу по недвижимости в онлайн-чате, либо позвоните по телефону горячей линии круглосуточно и без выходных 7 (499) 577-03-62 Москва (горячая линия) 7 (812) 467-33-50 СПБ (горячая линия) Оказано консультаций Наши лучшие юристы Наталья Степанчук Задать вопрос Дмитрий Морозов Задать вопрос Анастасия Фролова Задать вопрос Ваша заявкапринята.

Задайте вопрос юристу в онлайн чате, спустя 10 минут с Вами свяжутся опытные адвокаты Юридическая консультация Казань.

Если заказчик при заключении договора с подрядчиком может быть . работ без согласования с заказчиком субподрядчика — ООО «К.».

Согласование заказчиком привлекаемых исполнителем договора субподрядчиков не допускается

Ее сотрудники оперативно реагируют на сообщения других подразделений органов внутренних дел, в которых фигурирует автотранспорт. Регистрационно-экзаменационные подразделения созданы для проверки знаний будущих водителей.

Позаботьтесь о вашем спокойствии и сэкономьте время и нервы, предоставьте решение вашей проблемы квалифицированному специалисту нашей компании. Специализация: Договорные отношения И еще более 1150 юристов по всей России готовы ответить на самые сложные вопросы, а так же оказать Вам реальную юридическую помощьВ нашей организации работают исключительно практикующие специалисты и у каждого юриста свое правовое направление, ведь специалист узкого профиля намного лучше разбирается в тонкостях решения конкретных проблем, чем юрист который считает себя экспертом по всем вопросам и .

У юриста можно получить ответ на любой вопрос в сфере автомобильного права. Например:То есть перечень ситуаций не ограничен.

Но в любом случае нужно помнить, что юрист не ясновидящий и исходит он из конкретных фактов. Потому информацию нужно излагать четко, по делу и без излишних эмоций.

А сэкономленные денежные средства потратить на экскурсии. Но также, как и в России, в Европе водители должны страховать свою гражданскую ответственность. Аналогом ОСАГО там и является "Зеленая карта".

Особенно интересно обсуждать свежие новости с пользователями сайта: люди бурно реагируют. Все актуальные новости приходят на емейл, упустить что-то важное сложно. Чрезмерная коммерциализация всё портит, приходится ДООООООЛГО ждать ответ на СРОЧНЫЙ вопрос.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Строительный контроль. Безопасность и качество строительства
Комментарии 1
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. tranliro1983

    Честно, неплохая новость